防水补漏合同范本 最正规实用的合同范文
现在,房屋工程质量出现的问题越来越频繁,而尤于房屋的防水补漏问题出现是人们最关注的,房屋的防水补漏也是个不小的过程,因现在建筑市场的鱼龙混杂,所以经常出现这样那样的过程纠纷,这时就要在施工前制定个系统正规的防水补漏合同,这样能最大限度的避免纠纷。
防水补漏工程合同书
防水补漏合同范文1
发包方(甲方): 承包方(乙方):
按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,已充分协商,双方达成如下协议:
一、 工程名称: 外墙、楼面伸缩缝补漏
二、 工程地点:厂房
三、 承包范围: B区文控室、货仓部、印刷部、财务室、
C区储运部、贴盒部门卫室
四、 工期: 本工程自2005年7月2日开工,于2005年9月3日竣工.
五、 工程质量: 按国家和深圳市有关施工质量的规定进行评定.评定中
如有争执,则以深圳市质检部门评定.要求质量等级为优.
六、 合同价款: 本合同总价即工程造价为人民币叁万陆仟柒佰捌拾柒
元叁角陆分(¥36787.36元)
七、 承包方式:
(1) 定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全.
(2) 按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由乙方向税收部门支付.
八、 付款方式: 完工后先付总工程款的60%,其余分期为2006年付
20%,2007年付20%.
九、 保修责任: 免费保修叁年.
十、 其它约定:
1. 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力.
2. 本合同自签字之日起生效.
3. 乙方施工过程中,应服从甲方正常管理,不得因施工损坏甲方设备 和物件,否则照价赔偿.
4. 未尽事宜另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力.
5. 附加:
甲方单位盖章:
乙方单位盖章;
甲方代表签名: 年 月 日
乙方代表签名: 年 月 日
防水补漏合同范文2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包合同主要内容
1、承包范围:卫生间、厨房
2、承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
3、工期:本工程自2012年7月 日开工,于2012年7月 日竣工。
4、工程造价:卫生间、厨房防水每平方 元,结算时按实际面积或商谈价格结算。
二、承包方(乙方)的责任
1、工程质量:乙方应确保甲方卫生间、厨房防水工程达到优良标准,严格参照防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,确保甲方财产安全。
三、付款及违约责任约定
1、工程竣工后,由甲方进行验收,验收合格后一次性支付给承包方(乙方)工程款。
2、如果验收不合格,发现任何一个问题,承包方(乙方)必须按照甲方的要求全面整改,并赔偿因防水工程造成装修工程延期损失1000元(壹仟元整)。
3、承包方(乙方)确保工程质量达到优良标准,并对工程保修十年。十年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责,包括对于楼下造成的各项损失。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待十年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
以上就是有关防水补漏合同的相关内容,希望能对大家有所帮助!
防水工程质保为5年 施工公司签订合同为10年 能生效吗?
防水工程只保卫五年,施工公司签订合同为十年,能生效吗?这个在工程上,这是事是生效的,因为确保工程的质量,所规定的
解决房子漏水问题,要求开发商来维修,需要签书面合同吗?
防水质保5年,管道2年,质保期内非人为的开发商责任,不给处理可到当地质监部门投诉,他们专管这事,再不行上法院告,不然拖过质保期就是自理!另外,质保期内同一地方维修两次修不好的,可自行找人来维修,费用开发商出。可先找物业来看看什么情况,如果装修时重做过防水,装修公司应该提供相应的5年防水质保,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼
防水合同协议书
协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签定的书面材料。下面我给大家带来防水合同协议书范文,供大家参考!
防水合同协议书范文一
施工单位:_______公司
(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司
(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司 xx 防水工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程内容: 根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知 单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5 厚),屋面防水工程 采用聚氨酯\’851\’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面\’851\’聚氨酯防水每平米_______ 元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准, 严格参照广东省防水工程新规范标准 dbj15-19-97 和广州市现行有关标准及甲 方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基 层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、 甲方责任: (1) 应提前提出施工计划, 并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。 (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提 交乙方限时整改。 2、 乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告 及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲 方抽送市\’建科院\’检验合格后使用。 (2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除 不可避免的因素外,不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方 各种形式的处罚。 (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程 质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优 良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保 修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲 方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)
代表:
代表:
乙方:(签章)
防水合同协议书范文二
发包人(甲方): ************************
承包人(乙方): **************************
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况
1、工程名称: *******住宅房屋外墙渗水维修
2、工程地点: *******
3、承包方式: 包工包料
二、工期要求:工期自XX年10月1日至XX年1月15日,施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围:
1、材料乙方自购
2、使用材料: 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。
四、处理方法:
1、外墙裂缝渗水处理
①使用材料:彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有机硅涂料刷完裂缝后,将嵌缝带沿裂缝处贴实,随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合,嵌缝带在涂料中起到抗拉作用,增强防水层弹性。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物,施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理
①使用材料:无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②施工方法:将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后,将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上,溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层,本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③工艺流程:用毛刷和腻子刀将外表面清理干净,施工人员用吊绳及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求:
1、乙方严格按照甲方书面或口头交底,按照施工工艺进行规范施工,做到
确保优良工程。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式:
1、施工价格及要求:根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(¥220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(¥1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。
2、付款方式: 维修施工时料费及人工费由乙方预支,工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金,在保修期结束后的两个月内支付。
七、本工程在施工过程中,甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全,出现任何责任事故均由乙方负责。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意由东营市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。
十一、未尽事宜,另行协商。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
联系电话: 联系电话:
签定日期: 年 月 日
防水合同协议书范文三
施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、 工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、 工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯\”851\”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面\”851\”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市\”建科院\”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
防水漏个体户跟业主签合同有用吗
有用。
建议消费者在选择防水施工服务时,尽量选择本地的、有实体店面的正规商户,施工前签订详细的施工合同,并明确各类有可能的增项的价格标准和质保范围、期限,对于施工前后的现场也尽量拍照取证,保护自己的合法权益。